Τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη δικτύου υφιστάμενων διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αργιθέας» έως την 30η Οκτωβρίου 2026, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το υποβληθέν αίτημα της αναδόχου εταιρείας αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή Αργιθέας.
Η παράταση κρίθηκε αναγκαία και εύλογη, δεδομένου ότι ο πραγματικά διαθέσιμος χρόνος εκτέλεσης του έργου περιορίστηκε σημαντικά για λόγους που, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου, ενώ παράλληλα απαιτείται επαρκές χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση του συνόλου των προβλεπόμενων εργασιών σύμφωνα με τις συμβατικές και τεχνικές απαιτήσεις του έργου
Το έργο είχε προθεσμία εκτέλεσης 7 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η υπογραφή της σύμβασης και η έναρξη των εργασιών δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν πριν από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΥΠΕΝ και Δήμου Αργιθέας, η οποία υπεγράφη στις 03-03-2026,
Ακολούθως, στις 02-04-2026 υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Αργιθέας και της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση, ωστόσο, η έναρξη των εργασιών προϋπέθετε τη σύναψη σύμβασης του Δήμου με δασολόγο για την επίβλεψη του έργου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24-04-2026 και είχε χρονική διάρκεια έως την 23-06-2026.
Ως εκ τούτου, παρά το γεγονός ότι η Διακήρυξη προέβλεπε συνολική προθεσμία 7 μηνών για την εκτέλεση του έργου, ο πραγματικά διαθέσιμος χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών μέχρι την αρχική καταληκτική ημερομηνία της 30-06-2026 περιορίστηκε σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 2 μηνών.
Για τον λόγο αυτό, η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε αίτηση με την οποία ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 30-10-2026, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άρτια και πλήρης εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου.
Στη συνέχεια, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, τροποποιήθηκε η ημερομηνία λήξης του έργου από την 30-06-2026 στην 31-07-2026.
Μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης του Δασολόγου στις 23-06-2026, απαιτήθηκε η σύναψη νέας σύμβασης για τη συνέχιση της επίβλεψης του έργου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09-07-2026. Κατά συνέπεια, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της λήξης της αρχικής και της έναρξης της νέας σύμβασης επίβλεψης, δεν ήταν δυνατή η συνέχιση των εργασιών υπό τις απαιτούμενες συνθήκες επίβλεψης.
Η ανωτέρω εξέλιξη περιόρισε περαιτέρω τον πραγματικά διαθέσιμο χρόνο εκτέλεσης του έργου, παρά την τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης έως την 31-07-2026.
Αίτημα αναδόχου
Με την από 22-07-2026 και με αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία αιτείται την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 30-10-2026, με αναθεώρηση.
Στην αίτησή της επισημαίνει ότι η τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης έως την 31-07-2026 δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, δεδομένου του πραγματικού χρόνου που είχε στη διάθεσή της για την εκτέλεση των εργασιών, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής και
την ανάγκη άρτιας και πλήρους εκτέλεσης του έργου.
Αιτιολογία αιτήματος
Από το ιστορικό υλοποίησης του έργου προκύπτει ότι ο πραγματικά διαθέσιμος χρόνος εκτέλεσης υπολείπεται σημαντικά της συνολικής προθεσμίας των επτά (7) μηνών που είχε προβλεφθεί εξαρχής από τη Διακήρυξη ως εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου.
Παράλληλα, για την αξιολόγηση του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης πρέπει να συνεκτιμηθούν οι ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές και μορφολογικές συνθήκες της περιοχής του Δήμου Αργιθέας, το δυσπρόσιτο των περιοχών στις οποίες εκτελούνται οι παρεμβάσεις, καθώς και η ανάγκη οι προβλεπόμενες εργασίες να
εκτελεστούν κατά τρόπο άρτιο, ασφαλή και σύμφωνο με τις τεχνικές και συμβατικές απαιτήσεις του έργου.
Οι καθυστερήσεις που συνδέονται με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών και διαδικαστικών ενεργειών για την έναρξη και τη συνέχιση της εκτέλεσης του έργου δεν προκύπτει, από τα στοιχεία του φακέλου, ότι οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
Κατά συνέπεια, η ισχύουσα καταληκτική ημερομηνία της 31-07-2026 δεν παρέχει επαρκή χρόνο για την πλήρη ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, ενώ η χορήγηση πρόσθετου χρόνου κρίνεται αναγκαία για τη διασφάλιση της άρτιας και ποιοτικά ορθής εκτέλεσης του έργου.
Με βάση τα ανωτέρω η Υπηρεσία εισηγήθηκε τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 30η Οκτωβρίου 2026, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το υποβληθέν αίτημα της αναδόχου εταιρείας EXELCON ΙΚΕ.
Η αιτούμενη παράταση κρίνεται αναγκαία και εύλογη, δεδομένου ότι ο πραγματικά διαθέσιμος χρόνος εκτέλεσης περιορίστηκε σημαντικά για λόγους που, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου, ενώ παράλληλα απαιτείται επαρκές χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση του συνόλου των προβλεπόμενων εργασιών σύμφωνα με τις συμβατικές και τεχνικές απαιτήσεις του έργου.
